Срок приемки

Судебная практика

«…правоотношения сторон возникли из заключенного… между корпорацией (заказчик) и обществом (головной исполнитель) государственного контракта… на выполнение работ…

…корпорация, ссылаясь на то, что в силу… контракта датой исполнения обязательств головным исполнителем… является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки… работ, предъявила обществу пени [за нарушение сроков исполнения обязательств — ред.]…

…условие контракта о том, что датой исполнения обязательств головного исполнителя… является дата утверждения корпорацией акта приемки… работ, может быть истолковано как условие о приемке работы без недостатков.

…Однако такое толкование не может приводить к тому, что срок выполнения работ автоматически уменьшается на срок, установленный в данном случае контрактом для приемки этих работ.

…Условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств… как дату подписания заказчиком акта сдачи выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ.

Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного контрактом срока… не отменяет право головного исполнителя выполнить работу в течение предусмотренного… срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на приемку работ.

Таким образом, при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки…»

Аналогичная позиция найдена в следующих судебных актах:

Судебная практика

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.07.2022 N Ф09-4692/22 по делу N А34-15761/2021

«…Общество [ответчик, исполнитель — ред.]… подписало контракт [на выполнение работ — ред.], а также в соответствии с условиями аукционной документации представило заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию… со сроком действия… по 30.09.2021 включительно.

…ГКУ [заказчик — ред.]… отказало в принятии представленной обществом банковской гарантии со ссылкой на несоответствие срока ее действия (по мнению учреждения, срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок действия контракта, в связи с чем окончание срока действия гарантии должно приходиться на 04.11.2011)…

…[УФАС в оспариваемом заказчиком решении — ред.] пришло к выводу о надлежащем характере представленной обществом банковской гарантии…

…согласно [контракту — ред.]… окончание срока исполнения обязательств приходится на 04.10.2021, следовательно, требования заказчика о внесении изменений в банковскую гарантию по увеличению ее срока до 04.11.2021… являются правомерными.

Судами верно указано, что в настоящем случае срок исполнения контракта должен определяться с учетом не только срока выполнения работ подрядчиком, но и срока приемки работ заказчиком.

…вывод… УФАС… о нарушении ГКУ… статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ в результате увеличения срока действия гарантии основан на неверном толковании данной нормы.

Довод УФАС… о том, что банковская гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту подрядчиком, а не заказчиком, поэтому в целях признания предоставленной поставщиком банковской гарантии надлежащей срок действия банковской гарантии следует исчислять с предусмотренного контрактом срока исполнения обязательств подрядчиком, подлежит отклонению…»

Аналогичная позиция найдена в следующих судебных актах:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2021 N 09АП-75472/2020 по делу N А40-65748/2020